【法规】2021年二建逆袭卷（五）4.pdf

1、2021 年二级建造师建设工程法规及相关知识逆袭卷（五）上益题库，做真好题上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 1 页 共 24 页一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最符合题意。）1.根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确的是()。A.宪法、建筑法、建设工程安全管理条例、天津市建设工程房屋拆迁管理办法B.天津市建设工程房屋拆迁管理办法、建设工程安全管理条例、建筑法、宪法C.宪法、建设工程安全管理条例、建筑法、天津市建设工程房屋拆迁管理办法D.建筑法、宪法、建设工程安全管理条例、天津市建设工程房屋拆迁管理办法2.关

2、于法律责任的说法，正确的有()。A.法津责任只因违反法律规定的义务而形成的法律后果B.法律明确规定了法律责任的范围和性质C.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行D.法律责任包括了不利和有利的法律后果3.某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写“全权代理”，而无具体授权事项，则该律师有()的权利。A.代为承认、放弃诉讼请求B.提出管辖权异议C.进行和解D.提起反诉或者上诉4.当事人在合同订立后因一方违约而应向另一方支付违约金，对于违约金的支付，正确的是()。A.双方可以在合同中约定因违约产生的损失赔偿额，并按此支付B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人不能请求人民法院增加C.约定

3、的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少D.违约方支付违约金后，合同终止5.某建设单位于 2014 年 2 月 1 日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在()开工。A.2014 年 3 月 1 日C.2014 年 8 月 1 日B.2014 年 5 月 1 日D.2014 年 11 月 1 日6.根据担保法，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同()。A.效力待定B.可变更C.无效D.可撤销7.关于法定代表人的说法，正确的有()。A.法定代表人代表法人从事民事活动B.公司章程对法定代表

4、人权利的限制，可以对抗善意第三人C.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任D.法人可以有法定代表人8.在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时，应当办理()。二级建造师法规逆袭卷（五）上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 2 页 共 24 页A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续9.从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括()。A.有符合规定的净资产B.有符合规定的主要人员C.有符合规定的技术装备D.有良好的工程业绩10.某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工

5、人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利B.实际施工人可以以转包人为被告起诉C.人民法院可以追加转包人为本案当事人D.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任11.对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B.当地投标企业较少C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.受自然地域限制的12.对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中不正确的是()。A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施B.施工方案中应附具

6、安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目负责人、总监理工程师签字后实施D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督13.下列情形中，视同为工伤的情形是()。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.在工作单位突发疾病，并在 48 小时内经抢救无效死亡C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的14.关于生产安全事故应急救援的说法，错误的是()。A.生产经营单位应当加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，其主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责B.生

7、产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估C.生产经营单位应当制定相应的生产安全事故应急救援预案，可不向本单位从业人员公布D.生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施上益题库，做真好题上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 3 页 共 24 页15.关于劳动者工资的说法，正确的是()。A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均

8、工资标准D.劳动者在婚假期间，用人单位应当支付工资16.某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成 10 人死亡，直接经济损失 900 余万元，本次事故属于()。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故17.根据建筑法的规定，对涉及()的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。A.增加工程造价总额B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程内部装饰D.改变建筑工程局部使用功能18.建设工程项目中，可行的发包方式是()。A.将监理业务委托给该项目的设计单位B.将项目管理咨询业务委托给该项目的工程总承包单位C.将设备采购业务委托给该项目的工程监

9、理单位D.将监理业务委托给该项目的施工承包单位19.甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了 10 万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是()。A.业主方只能要求乙赔偿B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分包商为由而拒绝C.甲不能拒绝业主方的 10 万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔D.乙可以拒绝甲的追赔要求20.某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停

10、止夜间施工，并赔偿 2 万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是()。A.其间构成了不当得利之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系21.某施工单位因借用其他企业的资质证书骗取中标，被有关主管部门取消 3 个月投标资格。根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，则该违法行为记录公告期限应为()。A.3 个月B.6 个月C.1 年D.2 年二级建造师法规逆袭卷（五）上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 4 页 共 24 页22.关于合同形式的说法，正确的是()。A.合同必须采用书面形式B.口

11、头形式属于合同的其他形式C.未依法采取书面形式订立的合同无效D.合同可以采用数据电文形式23.施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资 20，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持B.由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持C.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持D.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持24.某施工总承包单位与分包单位在分包合

12、同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位对建设单位承担责任，该约定()。A.因显失公平而无效B.由于部分单位自愿签署而有效C.对总承包单位和分包单位亦无效D.因违反法律、法规强制性规定而无效25.当事人就同一建设工程订立数份建设工程施工合同时结算建设工程价款的说法，错误的是()。A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效时，不予结算工程价款B.实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持C.施工合同与招标文件载明的结算价款不一致，一方当事人请求将招标文件作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持D.招标人和中标人应当自中标通知

13、书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同26.以下关于建设用地使用权的设立，说法不正确的是()。A.建设用地使用权只能设立于国家所有的土地B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权抵押的，附着于该土地上的建筑物应一并抵押D.建设用地使用权期间届满的，自动续期27.根据劳动合同法，用人单位自用工之日起()不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。A.满 1 个月B.超过 1 个月不满 1 年C.满 1 年D.超过 6 个月不满 1 年28.按照劳动合同法及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合

14、同的表述中，正确的是()。A.劳动者提前 30 天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B.劳动者试用期内应提前 15 天通知用人单位，方可解除劳动合同C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，不得解除劳动合同D.劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同上益题库，做真好题上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 5 页 共 24 页29.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为()。A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人B.抵押债权人、普通债权人

15、、全款购房人、承包人C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人30.下列争议中属于劳动争议的是()。A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议B.公司股东李某与其他企业的经济纠纷C.王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议31.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()。A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙损失32.2017 年 8 月，乙施工企业向甲建

16、设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017 年 10月 15 日，乙与丙协商将其 50 万工程款债权转让给丙公司，同年 10 月 25 日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是()。A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B.甲对乙 50 万债权的抗辩权不得向丙主张C.甲拒绝支付 50 万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任D.乙和丙之间的债权转让于 2017 年 10 月 25 日对甲发生效力33.关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物C.合同

17、未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物34.某房地产开发公司与某金融机构签订了一份借款合同，合同中约定了借款的用途、数额、期限等内容。在履行合同中该金融机构未能按约定的期限提供贷款，造成了房地产开发公司的损失。此时金融机构()。A.不承担任何责任B.可提出解除借款合同C.可延期提供贷款D.应赔偿房地产开发公司的损失35.李某与王某签订租房合同，双方共同约定房屋租赁期限为 1 年，则下列说法错误的有()。二级建造师法规逆袭卷（五）上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 6 页 共 24

18、页A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，该合同无效C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同36.货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。A.留置货物B.要求赔偿C.解除合同D.拒绝运输37.某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失 0.4 万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费 1 万元，使剩余 6 天共损失 0.7 万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为()。A.1.1 万元B.1.7 万元C.2.1 万元D.2.8 万元38.根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建

19、筑节能强制性标准的说法，错误的是()。A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工D.不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批的机关不得批准建设，建设单位已经建成的工程项目，可以先投入生产、使用39.下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是()。A.建设资金已经落实B.主要负责人经有关部门考核合格C.配备了兼职安全生产管理人员D.为职工办理了意外伤害保险40.根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工

20、单位安全责任的是()。A.提供相邻构筑物的有关资料B.制定安全生产规章制度和操作规程C.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料41.下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是()。A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业42.对于招标程序和要求的说法，正确的是()。A.依法必须进行招标的项目招标人必须采用委托招标的方式B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人

21、对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标43.关于分包工程的说法，正确的是()。A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保上益题库，做真好题上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 7 页 共 24 页B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成44.下列关于开标与评标活动，说法正确的是()。A.评标委员会成员名单应当在开标时公布B.招标文件设有标底和最

22、高投标限价的，应当在评标后公布C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场当场提出D.投标人提交两个以上报价且未声明哪一个有效的，评标委员会可以要求投标人书面澄清说明45.某项目 2019 年 3 月 1 日确定了中标人，2019 年 3 月 8 日发出了中标通知书，2019 年 3 月 12 日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。A.2019 年 3 月 16 日B.2019 年 3 月 31 日C.2019 年 4 月 7 日D.2019 年 4 月 11 日46.关于工程总承包的说法，正确的是()。A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目

23、采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企业由该企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成47.关于投标保证金的说法，正确的是()。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标人最迟应在书面合同签订后 10 日内向中标人退还投标保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标

24、的项目的境内投标单位，以支票形式提交投标保证金的，可以从其任意账户转出48.下列关于工程监理职责和权限的说法中，正确的是()。A.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装B.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款C.未经监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收D.监理工程师无权决定是否允许施工单位进行下一道工序的施工49.关于工程建设标准的分类的说法，正确的是()。A.国家标准和行业标准分为强制性标准和推荐性标准B.国家标准、企业标准是推荐性标准二级建造师法规逆袭卷（五）上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 8 页 共 24

25、 页C.标准分为国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准D.团体性标准分为强制性标准和推荐性标准50.某装修写字楼工程，总承包单位甲经建设单位同意，将装修工程分包给某分包单位乙施工。工程竣工验收发现：飘窗处墙体出现渗雨，部分房间地面石材出现大面积花斑。对于上述质量问题的责任承担，说法正确的是()。A.由甲承担责任，乙无责B.由甲和乙承担连带责任C.甲对飘窗墙体渗雨问题负责，乙对地面石材花斑问题负责D.甲对飘窗墙体渗雨问题负责，甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任51.关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现

26、的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题52.下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是()。A.买卖合同属于单务合同B.当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关C.买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件D.买卖合同是一种转移财产处置权的合同53.必须委托监理单位的建设工程不包括下列()。A.成片开发建设的住宅小区工程B.利用国际组织资金援助的工程C.省级重点建设工程D.中型公用事业工程54.关于工程质量监督手续的办理，下列说法正确的是（）。A.施工单位在开工前

27、，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续B.应先办理施工许可证或者开工报告，再办理工程质量监督手续C.建设单位在开工后，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续D.建设单位在开工之前，应当依法到建设行政主管部门，或其委托的工程质量监督机构办理工程质量监督手续55.建设工程质量保修书的提交时间是()。A.自提交工程竣验收报告之日起 15 日内B.工程竣工验收合格之日C.自工程竣工验收合格之日起 15 日内D.提交工程竣工验收报告时56.关于建设工程质量保修的说法，正确的是()。上益题库，做真好题上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 9 页 共 24 页A

28、.不同类型的建设工程，质量保修范围不同B.合同约定的保修期限不能高于法定保修期限C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日57.关于行政行为特征的说法，错误的是()。A.行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为多属于无偿的行为D.行政行为具有不可裁量性58.某建设项目工程款迟迟不到位，施工企业为了索要工程款，聘请律师代为诉讼。该行为属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理59.下列关于仲裁与诉讼特点的表述，错误的是()。A.仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外B.仲裁实行一裁终局制，诉讼实

29、行两审终审制C.仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定D.仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式60.一裁终局原则体现了仲裁的()特点。A.专业性B.自愿性C.独立性D.快捷性二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或者 2 个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）61.建设工程施工合同无效，将会产生的法律后果()。A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金62.建设工程民事责任的主要承担方式有()。A.修理B.返还财产C.赔偿损失D.消除危险E.继续履行63.2018 年 1 月 15

30、日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于 2018 年 3 月10 日、5 月 10 日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到 2018 年 7 月 1 日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有()。A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过 6 个月，施工许可证继续有效C.应当在 2018 年 4 月 15 日前申请延期D.不能按时开工，应当在 1 个月内报告E.2018 年 7 月 1 日开工之前，需要重新申领施工许可证二级建造师法规逆袭卷（五）上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 10 页 共 24 页6

31、4.从事建筑活动的建筑施工企业,按照其拥有的()等条件,划分为不同的资质等级。A.净资产B.专业技术人员C.咨询服务人员D.已完成的建筑工程业绩E.已完成和正在进行的建筑工程业绩65.关于违约金的说法，正确的有()。A.支付违约金是一种民事责任的承担方式B.约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C.违约方支付违约金后，非违约方有权要求其继续履行D.当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款和定金条款E.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲载机构予以适当减少66.根据建筑业企业资质管理规定，在申请之日起 1

32、年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质机关不予批准其建筑企业资质升级申请的有()。A.与建设单位之间相互串通投标B.将承包的工程转包或违法分包C.发生过一起一般质量安全事故D.非法转让建筑企业资质证书E.恶意拖欠分包企业工程款67.某公司聘用首次就业的王某，口头约定劳动合同期限 2 年，试用期 3 个月，月工资 1200 元，试用期满后1500 元。2015 年 7 月 1 日起，王某上班，不久即与同事李某确立恋爱关系。9 月，由经理办公会讨论决定并征得工会主席同意，公司公布施行工作纪律规定，要求同事不得有恋爱或婚姻关系，否则一方必须离开公司。公司据此解除王某的劳动合同。经查明，当地月最

33、低工资标准为 1000 元，公司与王某一直未签订书面劳动合同，但为王某买了失业保险。下列说法正确的有()。A.试用期超过法定期限B.试用期工资符合法律规定C.王某及该公司累计缴纳失业保险费尚未满 1 年，无权领取失业保险金D.王某被解除劳动合同的原因与其能否领取失业保险金无关E.王某与该公司因未签订书面劳动合同，故不存在劳动关系68.根据合同法，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无需经过承租人的同意D.承租人破产的，租赁物不属

34、于破产财产E.承租人占有租赁货物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任69.甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商，关于甲、乙和丙之间债的发生根上益题库，做真好题上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 11 页 共 24 页据及其处理的说法，正确的有()。A.丙应当将货款返还给乙B.甲向乙支付货款属于合同之债C.丙获得货款后属于无因管理之债D.乙和丙之间没有债权和债务关系E.丙获得货款构成不当得利之债70.某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失，经查，其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图

35、设计文件要求。根据民用建筑节能条例，该施工企业应当承担的法律责任有()。A.由建设主管部门责令改正，处以罚款B.情节严重的，吊销资质证书C.逾期不改正的，处以罚款D.责令停业整顿，降低资质等级E.依法承担刑事责任71.下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。A.不同投标人的投标文件相互混装B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件D.不同投标人委托同一单位办理投标E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标72.人民法院审理行政案件，以()为依据。A.部门规章B.法律C.行政法规D.地方

36、性法规E.地方政府规章73.某建筑施工企业制订了如下安全生产教育培训工作制度，其中符合法律规定的有()。A.对管理人员和作业人员每年进行两次安全生产教育培训B.对安全生产教育培训考核不合格的人员，不得竞聘上岗C.项目经理必须经有关主管部门考核合格方可任职D.登高架设作业人员，按照企业有关规定经过安全作业培训即可上岗E.作业人员进入新的施工现场前，必须接受安全生产教育培训74.设计单位的安全责任包括()。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查D.依法对施工安全事故隐患进行处理E.对设计成果的实施结果承担责

37、任75.合法有效的仲裁协议必须同时具有下列内容()。A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.仲裁地点D.选定的仲裁员E.请求仲裁的意思表示76.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是()。二级建造师法规逆袭卷（五）上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 12 页 共 24 页A.文物保护单位的保护范围内及其周边的区域一定不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点

38、文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准E.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意77.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位项目经理的安全职责有()。A.应当制定安全生产规章制度B.落实安全生产责任制C.确保安全生产费用的有效使用D.保证安全生产条件所需资金的投入E.及时、如实报告生产安全事故78.根据安全生产法的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的有()。A.遵守安全操作规程B.支付安全培训费用C.接受安全生产教育培

39、训D.购买劳保用品E.报告事故隐患79.建设单位的质量责任和义务有()。A.向施工单位提供有关原始资料B.不得迫使承包方以低于成本价格竞标C.依法进行装修工程D.按照图纸和施工技术标准进行施工E.在领取施工许可证之前办理工程质量监督手续80.某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据建设工程安全生产管理条例，该公司应()。A.编制安装方案B.出具自检合格证明C.向施工单位进行安全使用说明D.自行验收E.办理验收手续并签字上益题库，做真好题上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 13 页 共 24 页建匠参考答案及解析一、单项选择题1.A【建匠老师

40、解析】宪法至上，法律效力高于行政法规，行政法规高于地方政府规章。2.B【建匠老师解析】A 选项说法错误，法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提。B 选项说法正确，法律责任不同于其他社会责任，法律责任的范围、性质、大小、期限等均在法律上有明确规定。C 选项说法错误，法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行。D 选项说法错误，法律责任是不利的法律后果。3.B【建匠老师解析】授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。4.A【建匠老师解析】B 选项错误，约定的违约金低于造成的

41、损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；C 选项错误，表述中的“高于”应是“过分高于”；D 选项错误，当事人就延迟履行约定支付违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。5.D【建匠老师解析】建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。6.C【建匠老师解析】担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。7.A【建匠老师解析】依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受，法人章程或者法人

42、权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。8.A【建匠老师解析】在城市、镇规划区内，规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，须核发乡村建设规划许可证。9.D【建匠老师解析】从事建筑活动的建筑业企业应当具备下列条件：（1）有符合规定的净资产；（2）有符合规定的主要人员；（3）有符合规定的已完成工程业绩；（4）有符合规定的技术装备。而 D 选项不是依法设立的条件，故 D 选项正确

43、。10.A【建匠老师解析】实际施工人以发包人为被告的，人民法院可以追加转包和违法分包人为被告。11.C【建匠老师解析】招标投标法实施条例还规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营二级建造师法规逆袭卷（五）上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 14 页 共 24 页项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定

44、的其他特殊情形。12.C【建匠老师解析】达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。13.B【建匠老师解析】职工有下列情形之一的，视同工伤：（1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的；（2）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；（3）职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工有以上第（1）项、第（2）项情形的，按照工伤保险条例的有关规定享受工伤保险待遇；职工有以上第（3）项情形的，按照工

45、伤保险条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。职工符合以上的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：（1）故意犯罪的；（2）醉酒或者吸毒的；（3）自残或者自杀的。ACD 选项的情形应当认定为工伤，B 选项的情形视同为工伤。14.C【建匠老师解析】2019 年 2 月发布的生产安全事故应急条例则规定，生产经营单位应当加强生产安全事故应急工作，建立、健全生产安全事故应急工作责任制，其主要负责人对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。生产安全事故应急条例则规定，生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急

46、救援预案，并向本单位从业人员公布。生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有科学性、针对性和可操作性，明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施。15.D【建匠老师解析】A 错误，企业基本工资制度主要有等级工资制、岗位技能工资制、岗位工资制、结构工资制、经营者年薪制等。B 错误，工资，是指用人单位依据国家有关规定和劳动关系双方的约定，以货币形式支付给劳动者的劳动报酬如计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴等。C 错误，用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。D 正确，劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资。

47、16.A【建匠老师解析】安全事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济

48、损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。17.B【建匠老师解析】涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。上益题库，做真好题上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 15 页 共 24 页18.A【建匠老师解析】A 正确，建设工程质量管理条例规定，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

49、由工程设计单位对自己设计的工程进行监理，是质量管理条例鼓励的行为。B 错误，项目管理咨询单位（代甲方）接受业主委托，监督勘察、设计、施工、监理、采购等各合同的履行，因此不得与这些合同的一方有隶属、利害关系。CD 错误，工程监理单位应当独立、公正的从事监理业务，不得与监理对象（该工程施工承包单位或材料、设备供应单位）存在隶属、利害关系。19.C【建匠老师解析】总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。在此题中，甲乙公司向业主承担连带责任。20.C【建匠老师解析】由于该工程在夜间施工行为明显侵犯了居民的休息权，对居民的正常生活作息造成严重影响，已经构成侵权，侵权行为产生的债被称为侵权之

50、债。因此，C 为正确答案。21.B【建匠老师解析】违法行为记录公告期限为 6个月。依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于 6 个月的，公告期限从其决定。22.D【建匠老师解析】中华人民共和国合同法规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。仲裁法司法解释规定：“仲裁法第十六条规定的其他书面形式的仲裁协议，包括以合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式达成的请求仲裁的协议。”此外，2015 年 4 月经修改后公布的电子

51、签名法还规定，能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式；可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。23.B【建匠老师解析】保障中小企业款项支付条例规定，政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。”24.D【建匠老师解析】建筑法规定：建筑工程总承包单位按照总承包合

52、同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。25.A【建匠老师解析】最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）规定，当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。当事人签订的建设工程施工合同与招标二级建造师法规逆袭卷（五）上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 16 页

53、 共 24 页文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。26.D【建匠老师解析】住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。27.C【建匠老师解析】劳动合同法规定，用人单位自用工之日起满 1 年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。28.A【建匠老师解析】劳动者提前 30 日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前

54、3 日通知用人单位，可以解除劳动合同。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。29.D【建匠老师解析】最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复中规定：（1）人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照合同法第 286 条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。（2）消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。（交付全款或大部分款项的）购房人承包人抵押权人普通债权人。30.

55、D【建匠老师解析】以下均不是劳动争议：劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议的纠纷；家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷；农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。31.A【建匠老师解析】B 错误，定作人有法定的任意解除权。A 正确，C 错误，承揽人工作成果部分交付的，定作人应当支付相应报酬。D 错误，定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。32.D【建匠老师解析】债权人转让权利应当通知债务

56、人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。33.D【建匠老师解析】A 错误，买受人拒绝接收多交部分标的物的，可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。B 错误，出卖人应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。C 错误，买受

57、人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的，应当及时检验。当事人没上益题库，做真好题上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 17 页 共 24 页有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。D 选项正确，出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。34.D【建匠老师解析】金融借贷是诺成合同，贷款人应当按照合同约定提供借款。贷款人未按照约定的日期、数额提供借款，造成借款人损失，应当赔偿损失。故 D 选项正确。35.B【建匠老师解析】无论如

58、何约定租赁期限，租赁期限均不得超过二十年；超过二十年的，超过部分无效。租赁期限在 6 个月以下的，当事人可以自由选择合同形式；租赁期限在 6 个月以上的，应当采用书面形式，否则无论当事人是否约定租赁期限，均视为不定期租赁。就不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，但是应在解除合同之前通知对方。36.D【建匠老师解析】托运人违反包装规定的，承运人可以拒绝运输。37.C【建匠老师解析】合同法规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大，没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。故水泥厂 因 违 约 应 向 施 工

59、 企 业 赔 偿 的 损 失 为：0.4+1+0.7=2.1 万元。38.D【建匠老师解析】A 选项民用建筑节能条例第 12 条第 3 款规定，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发建设工程规划许可证。B 选项民用建筑节能条例第 17 条规定，建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。所以 B 正确。C 选项建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工，不得明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备。D 选

60、项不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。39.B【建匠老师解析】建筑施工企业安全生产许可证管理规定中进一步规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备 12 项安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种

61、作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行 1 次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救二级建造师法规逆袭卷（五）上益题库，做真好题扫一扫

62、获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 18 页 共 24 页援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。40.B【建匠老师解析】建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。41.B【建匠老师解析】施工作业人员安全生产义务包括：守法遵章和正确使用安全防护用具；接受安全生产教育培训；安全事故隐患报告。42.B【建匠老师解析】A 选项错误。招标投标法规定，招标人具有编

63、制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。B 选项正确。招标投标法规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。C 选项错误。招标投标法规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。D 选项错误。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。43.D【建匠老师解析】A 错误，总包可以要求分包提供分包工程履约担保；分

64、包在提供担保后，可以要求总包提供分包工程款支付担保。B 错误，中标人“按照合同约定或者经招标人同意”，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。不可以自行决定。C 错误，中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。44.C【建匠老师解析】A 错误，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。B 错误，招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布；招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。D 错误，投标人提交两个以上报价且未声明哪一个有效的应被否决投标。C 正确，投标人对开标有异议的，应当在开标现场当场向招标人提

65、出，招标人现场作答。45.C【建匠老师解析】该题考点是招投标中招标人与中标人签订书面合同的时间。根据招标投标法第 16 条第 1 款的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。46.A【建匠老师解析】B 错，工程总承包是指从事工程总承包的企业受建设单位的委托，按照工程总承包合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。C 错，设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。47.A【

66、建匠老师解析】A 正确，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。B 错误，招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。C 错误，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。D 错误，依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以上益题库，做真好题上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 19 页 共 24 页现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。48.A【建匠老师解析】建设工程质量管理条例规定，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行

67、下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。故 A 选项正确。49.C【建匠老师解析】AD 错误，国家标准分为强制性标准和推荐性标准。B 错误，行业标准、地方标准是推荐性标准。50.D【建匠老师解析】根据建筑法第 29 条第 2款规定：“建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。”本题中，地面石材铺装属于分包单位乙施工的装修工程，应由甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任；飘窗处墙体是由总承包单位甲施工，应由甲对飘窗墙体渗雨问题负责。故 D 选项正确。51.A【建匠老师解析

68、】B 选项，建筑法规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。D选项，返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。52.C【建匠老师解析】本题考查的买卖合同的法律规定，为一般考点。买卖合同是双务合同。A选项错。买卖合同是诺成合同,诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件。B 选项错，C 选项正确。买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人转移标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。这是买卖合同的基本特征。除标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买

69、受人承担。D 选项错。53.C【建匠老师解析】建设工程质量管理条例明确规定，下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程。54.D【建匠老师解析】建设工程质量管理条例规定，建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。据此，建设单位在开工之前，应当依法到建设行政主管部门或铁路、交通、水利等有关管理部门，或其委托的工程质量监督机构办理工程质量监督手续，接受政府主管部门的工程质量

70、监督。55.D【建匠老师解析】建设工程质量管理条例规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。56.A【建匠老师解析】A 正确，建筑法规定，建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。当然，不同类型的建设工程，其保修范围是有所不同的。B 错误，如果建设单位与施工单位经平等协商另行签订保修合同的，其保修期限可以高于法定的最低保修期限，但不能低于最低保修期限，否则视作二级建造师法规逆袭卷（五）上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单

71、专注 极致第 20 页 共 24 页无效。C 错误，工程合理使用年限就是该工程勘察、设计、施工等单位的质量责任年限。D错误，建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。57.D【建匠老师解析】行政机关的行政行为具有以下特征：（1）行政行为是执行法律的行为。（2）行政行为具有一定的裁量性。（3）行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出。（4）行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。（5）行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。58.A【建匠老师解析】代理包括委托代理和法定代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。法定代理是指根据法律的规定而发生

72、的代理。59.C【建匠老师解析】合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。60.D【建匠老师解析】仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决一经作出即发生法律效力。仲裁裁决不能上诉。这是仲裁的快捷性。二、多项选择题61.AB【建匠老师解析】合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。62.ABC【建匠老师解析】建设工程民事责任的主要承担方

73、式有：返还财产、修理、赔偿损失、支付违约金。63.ACE【建匠老师解析】建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。64.ABD【建匠老师解析】资质划分四条件。除 ABD 外还有符合规定的技术装备。65.ABCE【建匠老师解析】D 错误，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以

74、请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用，因此，ABCE 正确。66.ABDE【建匠老师解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前 1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：（1）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；（3）未取得施工许可证擅自施工的；（4）将承包的工程转

75、包或违法分包的；上益题库，做真好题上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 21 页 共 24 页（5）违反国家工程建设强制性标准的；（6）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的；（7）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；（8）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调査的；（9）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；（10）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；（11）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；（12

76、）其他违反法律、法规的行为。67.ABCD【建匠老师解析】选项 A 正确。劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。本案中，公司与王某签订的劳动合同期限是 2年，因此，其试用期不能超过 2 个月。选项 B正确。劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准，该试用期工资合法。选项 C、D 正确。失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：（一）失业前用人单位和本人已经缴纳失业保

77、险费满一年的。本案中，王某累计缴纳失业保险未满 1 年，无权领取失业保险金。只要是非本人意愿中止就业的，就符合领取失业保险金的条件之一，与劳动者被用人单位解除劳动合同的具体原因没有关系。选项 E 错误。劳动关系自实际用工之日起订立。68.BDE【建匠老师解析】出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人仍然有效。因此选项 A 错误。出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。因此选项 C 错误。69.BDE【建匠老师解析】丙应当返还材料款，其材料款应当返还给施工单位。丙获得的这一材料款，没有法律上或者合同上的依据，且

78、有损于他人利益而自身取得利益，属于债的一种，即不当得利之债，应当返还。这一债是建立在施工单位与乙之间的，故应当返还给施工单位。乙应当向甲要求支付材料款来保护自己的权利。因为，由于施工单位误将应支付给乙的货款支付给了丙，意味着施工单位没有完成应当向乙付款的义务。但是，丙与乙之间并无债权债务关系。因此，乙无权向丙主张权利。70.AB【建匠老师解析】C 错误，罚款不需要以“逾期不改正”为条件。D 错误，缺少前提条件“情节严重的”，因此均不选。E 明显欠缺条件“构成犯罪的”。71.AD【建匠老师解析】有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同

79、投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。72.BCD【建匠老师解析】人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方性二级建造师法规逆袭卷（五）上益题库，做真好题扫一扫 获取更多优质资料.建匠新思维网校简单 专注 极致第 22 页 共 24 页法规适用于本行政区域内发生的行政案件。审理民族自治地区的行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，

80、参照规章。73.ABCE【建匠老师解析】A、B 选项，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。C 选项，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。D 选项，登高架设作业属于特种作业，需要经过专门的安全作业培训，取得特征作业操作资格证书。74.AB【建匠老师解析】设计单位的安全责任：按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计；提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议；对设计成果承担责任。设计单位对设计结果承担责任，而不是实施行为。

81、B 项和 C 项属于监理单位的安全责任。75.ABE【建匠老师解析】仲裁协议应当具有下列内容：（1）请求仲裁的意思表示，（2）仲裁事项，（3）选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。76.CE【建匠老师解析】因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。77.BC

82、E【建匠老师解析】施工单位项目经理主要责任：1 对建设工程项目的安全施工负责；2 落实安全生产责任制度.安全生产规章制度和操作规程；3 确保安全生产费用的有效使用；4 根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；5 及时.如实报告生产安全事故情况。78.ACE【建匠老师解析】施工单位从业人员应承担的义务 1 守法遵章和正确使用安全防护用具的义务；2 接受安全生产教育培训的义务 3 施工安全事故隐患报告的义务79.ABC【建匠老师解析】本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。选项 D 是施工单位的质量责任和义务。选项 E 工程质量监督手续可以与施工许可证或开工报告合并办理。80.ABCE【建匠老师解析】建设工程安全生产管理条例规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。