最新国家开放大学电大本科《建设监理》期末标准题库及答案（试卷号：1194）.pdf

1、最新国家开放大学电大本科建设监理期末标准题库及答案（试卷号：1194）最新国家开放大学电大本科建设监理期末标准题库及答案（试卷号：1194）考试说明：本人汇总了历年来该科所有的试题及答案，形成了一个完整的标准考试题库，对考生的复习和考试起着非常重要的作用，会给您节省大量的时间。内容包含：单项选择题、多项选择题、案例分析题。做考题时，利用本文档中的查找工具(Ctrl+F)，把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内，就可迅速查找到该题答案。本文库还有其他网核、机考及教学考一体化试题答案，敬请查看。一、单项选择题 1建设工程监理的行为主体是()。A施工单位 B政府部门 C项目业主 D工程监理单位

2、2项目业主与监理方的关系是()。A监督与被监督 B委托与被委托 C行政隶属 D没有任何关系 3不具备监理工程师资格的其他监理人员称为()。A.总监代表 B监理员 C总监 D施工员 4为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，审核工程量、工程款支付申请及工程结算报告应属于(1)。A组织方面 B技术方面 C经济方面 D合同方面 5项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动称为()。A.平行检查 B旁站 C巡视 D见证取样 6单位时间内投入的工程建设资金的数量称为()。A工程的建设强度 B工程的复杂程度 C工程的

3、组织形式 D工程的规模大小 7监理规划编写的主持人是()。A承建商 B项目总监理工程师 C专业监理工程师 D监理员 8借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同指的是()。A买卖合同 B赠与合同 C借款合同 D技术转让合同 9在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全清楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是()。A固定总价合同 B计量估价合同 C单价合同 D成本加酬金合同 10.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是()。A事前控制 B事中控制 C事后控制

4、D不能确定 11关于见证点、停止点描述不正确的一项是()。A见证点和停止点都是质量控制点 B见证点的重要性高于停止点 C一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点 D见证点也可称为截留点12.监理工程师对施工承包单位提出指示和要求的书面文件，称为()。A指令文件 B施工图纸 C技术档案 D支付凭证 13建筑企业管理人员的工资应属于()。A企业管理费 B人工费 C办公费 D差旅交通费 14造价控制的目标是()。A确保投资目标的实现 B确保安全目标的实现 C确保进度目标的实现D确保质量目标的实现 15.在网络图中，对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称之为该工作的()。A.平行工作 B紧

5、后工作 C紧前工作 D垂直工作 16.网络计划的优化主要包括()。A工期优化、费用优化和资源优化 B工期优化、质量优化和资源优化 C工期优化、费用优化和质量优化 D质量优化、费用优化和资源优化 17.下列关于建设工程安全生产管理监理工作的意义说法有误的一项是()。A.有利于强化安全生产技术管理 B有利于强化政府充当企业安全员的职责C督促监理单位建立安全生产管理教育培训制度 D督促监理单位建立安全生产管理的监理工作的责任制度 18建筑工程施工中的车辆伤害指的是()。A被机械设备或工具绞、碾、碰、割、戳等造成的人身伤害 B指从事各种起重作业时发生的机械伤害 C被车辆挤、压、撞和车辆倾覆等造成的人身

6、伤害D指落物、磙石、锤击、碎裂、崩块、砸伤等造成的人身伤害 19监理信息中内部横向的信息流指的是()。A由上级管理机构向下级管理机构流动的信息 B由下一级管理机构向上一级管理机构流动的信息 C在同一级管理机构之间流动的信息 D在工程项目内部与外部环境之间流动的信息 20监理工程师信息收集工作的最主要阶段是()。A.设计阶段 B施工阶段 C招投标阶段 D竣工验收阶段 21项目业主与监理方的关系是()。A监督与被监督 B委托与被委托 C行政隶属 D没有任何关系 22在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为()。A项目业主 B勘察单位 C承建商 D监理单位 23监

7、理工程师与监理员的主要不同点在于()。A从事的工作内容不同 B监理工程师有岗位签字权 C要求的具有的学历高低不同 D从事工程建设项目年限不同 24为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，对各种技术数据进行审核、比较应属于()。A组织方面 B技术方面 C经济方面 D合同方面 25项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动称为()。A平行检查 B旁站 C巡视 D见证取样 26工程项目的监理实践中总负责人是()。A总监理工程师 B总监理工程师代表 C专业监理工程师 D监理员27委托监理合同签订后，由总监理工程师主持，在详细占有工程项目有关资料的

8、基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指()。A监理规划 B监理实施细则 C工程进度报表 D承建方索赔文件 28出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同指的是()。A买卖合同 B赠与合同 C借款合同 D技术转让合同 29解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为()。A协商解决 B调解解决 C仲裁解决 D诉讼解决 30工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中承建商方面质量控制的特点是()

9、。A外部的、横向的控制 B内部的、横向的控制 C外部的、纵向的控制D内部的、自身的控制 31.设计交底程序的第一步应为()。A撰写出会议纪要 B研究和商讨，拟定出解决的方法 C施工单位提出图纸中存在的问题和疑点以及需要解决的技术难题 D设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题 32影响工程项目质量的施工环境因素较多，主要有()。A技术环境、施工管理环境和自然环境 B技术环境、人文环境和自然环境C技术环境、施工管理环境和人文环境 D人文环境、施工管理环境和自然环境 33施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费称为()。A企业管理费 B材料费 C施工机具使用费

10、D规费 34目前，我国工程监理单位对工程造价控制主要集中在()。A设计阶段 B建设项目发包阶段 C施工阶段 D项目竣工验收阶段35最常用的调整施工进度的方法有()。A压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系 B降低费用支出或降低工程质量 C压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模 D缩减工程规模或降低工程投入费用 36单代号网络中箭线表示()。A工作 B费用 C工作开始时间 D工作之间连接 37.下列关于职工伤亡事故报告制度说法有误的一项是()。A职工发生负伤并使其工作中断超过一个工作日以上的都属伤亡事故 B施工现场发生死亡或重伤事故时，应在 48 小时内逐级上报 C发生伤亡事故时，不

11、得隐瞒不报或故意拖延报告 D职工伤亡事故报告制度是劳动保护工作的重要环节，必须坚持伤亡事故报告制度 38安全管理的中心问题是()。A降低工程造价成本 B缩短工程进度工期 C提高工程建设质量 D保障人的安全和生产的顺利进行 39.监理信息中自下而上的信息流指的是()。A由上级管理机构向下级管理机构流动的信息 B由下一级管理机构向上一级管理机构流动的信息 C在同一级管理机构之间流动的信息 D在工程项目内部与外部环境之间流动的信息 40完整的竣工资料应由承包商收集整理，经监理工程师及有关方面审查后，移交()。A设计单位 B咨询单位 C施工单位 D建设单位 41项目建议书的主要作用是()。A作好勘察和

12、调查研究工作，落实外部建设条件，确定设计方案和设计单位B对项目在技木上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证 C为推荐拟建项目做出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性D保证项目建成后能及时投产或投入使用 42项目业主与监理方的关系是()。A监督与被监督 B委托与被委托 C行政隶属 D没有任何关系 43受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为()。A工程勘察单位 B工程施工单位 C工程设计单位 D工程监理单位44不具备监理工程师资格的其他监理人员称为()。A总监代表 B监理员 C总监 D施工员 45项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活

13、动称为()。A平行检查 B旁站 C巡视 D见证取样 46下列关于直线一职能制组织形式特点说法有误的一项是()。A既能保持指挥统一、命令一致，又能发挥专业人员的作用 B管理组织结构系统比较完整，隶属关系分明 C重大问题研究和设计有专人负责，能发挥专业人员的积极性，提高管理水平 D管理人员少，管理费用小 47单位时间内投入的工程建设资金的数量称为()。A工程建设强度 B工程的复杂程度 C工程的组织形式 D工程的规模大小48下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是()。A建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式 B公开招标属于非限制性竞争招标 C相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预

14、审和评标的工作量大 D邀请招标属于有限竞争性招标，也称为选择性招标 49当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同指的是()。A买卖合同 B赠与合同 C租赁合同 D技术合同 50受约人同意要约的意思表示指的是()。A邀约 B要约 C承诺 D保证 51工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是()。A外部的、横向的控制 B内部的、横向的控制 C外部的、纵向的控制D内部的、自身的控制 52.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对建筑物或构筑物的长度尺寸、方位进行检验时，应

15、采用()。A实验检查 B量测检查 C目视检查 D不能确定 53设计交底完成的时间应为()。A工程开工后 B工程竣工前 C工程竣工后 D工程施工前 54.建设项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于()。A勘察 B设计 C装修 D施工 55投资控制的目标是()。A力求工程实际投资不超过计划投资 B确保不出现安全事故 C确保按期完成任务 D确保质量目标的实现 56建设工程可行性研究的核心是()。A项目的经济评价 B项目的规模评价 C项目的质量评价 D项目的地点评价 57.用来确定建设工程项目中所包含的各单位工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划称为()。A施工总进度计划 B项目投资计划

16、C建设项目规划 D建设项目策划 58.工程进度表可采用横道图比较法绘制，下列关于横道图比较法相关说法有误的一项是()。A采用横道图比较法，可以形象、直观地反映实际进度与计划进度的比较情况B横道图比较法适用于工程项目中某些工作实际情况与计划进度的局部比较C横道图比较法可分为匀速进展横道图比较法和非匀速进展横道图比较法D横道图比较法由于其以横道计划为基础，因而几乎没有什么局限性 59安全管理的中心问题是()。A.降低工程造价成本 B缩短工程进度工期 C提高工程建设质量 D保障人的安全和生产的顺利进行 60监理信息中自上而下的信息流指的是()。A.由上级管理机构向下级管理机构流动的信息 B由下一级管

17、理机构向上一级管理机构流动的信息 C在同一级管理机构之间流动的信息 D在工程项目内部与外部环境之间流动的信息 61建设监理任务的受托方是()。A工程监理单位 B业主 C设计单位 D勘察单位 62在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为()。A项目业主 B勘察单位 C承建商 D监理单位 63下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是()。A不在施工、材料和设备的生产供应等单位兼职 B不以个人名义承揽监理业务 C坚持独立自主的开展工作 D同时在两个监理单位注册和从事监理活动64为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，明确各级目标

18、控制人员的任务和职责分工应属于()。A.组织方面 B技术方面 C经济方面 D合同方面 65项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动称为()。A平行检查 B旁站 C巡视 D见证取样 66直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲()。A只有一个顶头上司的一元化领导 B有多个顶头上司的多元化领导 C只有一个顶头上司的多元化领导 D有多个顶头上司的一元化领导 67工程建设强度可用来衡量()。A工程建设的紧张程度 B工程建设的复杂程度 C工程建设的进展速度D工程质量的好坏程度 68合同的客体是指()。A合同签约双方的当事人 B合同当事人的权利义务共同

19、指向的对象 C合同当事人之间的具体权利和义务 D基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人 69在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全清楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是()。A固定总价合同 B计量估价合同 C单价合同 D成本加酬金合同 70.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为()。A.协商解决 B调解解决 C仲裁解决 D诉讼解决 71.工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体

20、，下列均为监控主体的是()。A.政府和监理单位 B施工单位和设计单位 C设计单位和建设单位 D监理单位和勘察单位 72施工图纸会审的三方分别为()。A监理方、施工方、设计方 B建设方、施工方、设计方 C设计方、材料供应方、政府 D监理方、材料供应方、设计方 73见证点又称为()。A停止点 B截留点 C待检点 D免检点 74项目的负债是指()。A项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金 B项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务 C在筹集资金过程中发生的各种费 D因使用资金而向资金提供者支付的报酬 75.在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差异叫做()。A投资偏差 B计

21、价偏差 C设计偏差 D计量偏差 76.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是()。A投资利润率 B流动比率 C资产负债率 D速动比率 77.影响建设工程项目进度最大的干扰因素是()。A.人为因素 B技术因素 C设备与构配件因素 D水文地质与气象因素 78.工期延误造成的损失的承担方应为()。A监理单位 B承包单位 C建设单位 D设计单位 79.安全管理的中心问题是()。A.降低工程造价成本 B缩短工程进度工期 C提高工程建设质量 D保障人的安全和生产的顺利进行 80.监理工程师信息收集工作的最主要阶段是()。A设计阶段 B施工阶段 C招投标阶段 D竣工验收阶段 81工程建设过程的最后一环是()。

22、A设计阶段 B可行性研究 C竣工验收 D施工阶段 82建设工程监理任务的委托方是()。A工程项目建设 B业主 C施工企业 D勘察单位 83土木工程施工合同条件要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()。A.服务性 B公平性 C独立性 D科学性 84监理工程师与监理员的主要不同点在于()。A从事的工作内容不同 B监理工程师有岗位签字权 C要求的具有的学历高低不同 D从事工程建设项目年限不同 85为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，审核工程量、工程款支付申请及工程结算报告应属于()。A组织方面 B技术方面 C经济方面 D

23、合同方面 86巡视检查是项目监理机构对实施建设工程监理的重要方式之一，下列关于巡视检查相关说法有误的一项是()。A巡视检查是监理人员针对施工现场进行的日常检查 B巡视检查内容仅限于工程质量、安全生产方面的内容 C监理人员应按照监理规划及监理实施细则的要求开展巡视检查工作 D监理文件资料管理人员应及时将巡视检查记录表归档 87工程项目的监理实践中的总负责人是()。A总监理工程师 B总监理工程师代表 C专业监理工程师 D监理员88合同的主体是()。A合同签约双方的当事人 B合同当事人的权利义务共同指向的对象 C合同当事人之间的具体权利和义务 D基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人 89借款人向

24、贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同指的是()。A买卖合同 B赠与合同 C借款合同 D技术转让合同 90下列关于要约说法有误的一项是()。A要约到达受约人时生效 B要约一经发出，仍可随意变更 C要约的撤回和撤销，应按合同法的规定实行 D要约人在要约有效期内受法律约束91工程项目质量控制即()。A为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动 B为加快进度所采取的作业技术和活动 C为降低成本所采取的作业技术和活动 D为保证安全生产所采取的作业技术和活动 92.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对混凝土、钢筋、砖石的强度检验时，应采用()。A实验检查 B量测检查 C目视检查 D

25、不能确定 93.设计交底程序的第二步应为()。A撰写出会议纪要 B研究和商讨，拟定出解决的方法 C施工单位提出图纸中存在的问题和疑点以及需要解决的技术难题 D设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题 94建设项目的投资控制贯穿于项目建设的全过程，但重点应放在()。A施工和竣工阶段 B决策和设计阶段 C可行性研究和勘察极端 D项目装修和试运行阶段 95编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是()。A.项目投资目标的分解 B减少人员配备 C确定工程项进度计划 D编制进度计划的横道图 96可行性研究的根本目的就是()。A.确定投资计划值衄线 B为了避免投资决策上的失误，减少

26、项目投资的风险，力争达到最好的经济效果 C进行投资偏差分析 D在质量第一的前提下，保证工程顺利按期交付 97.建设工程进度控制的最终目的是()。A确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用 B确保建设工程项目实现最大经济效益 C确保建设工程质量合格 D避免产生安全事故 98.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是()。A工程延误与工程延期是同一概念 B工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延 C工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分 D导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素 99.建设行政主管部门、建筑安全监督管理机构、建筑施工

27、企业及相关单位对建筑安全生产过程中的安全工作，进行计划、组织、指挥、控制、监督、调节和改进等一系列致力于满足生产安全的管理活动称为()。A建筑工程安全生产管理 B安全生产事故处理 C安全生产 D安全监理100.为了提高检索、传递和使用效率，监理信息储存宜采用的形式为()。A纸张 B交卷 C电子计算机及其他微缩系统 D录音录像 101建设监理的服务对象是()。A工程监理单位 B建设单位 C设计单位 D勘察单位 102建设工程监理的行为主体是()。A施工单位 B政府部门 C项目业主 D工程监理单位 103工程建设企业资质证书的有效期为()。A.l 年 B2 年 C3 年 D5 年 104注册监理工

28、程师继续教育分为必修课和选修课，在每一注册有效期内各为()。A.10 学时 B12 学时 C24 学时 D48 学时 105项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的旄工质量进行的监督活动称为()。A平行检查 B旁站 C巡视 D见证取样 106工程建设强度越大，需投入的监理人员()。A越少 B越多 C不变 D无法确定 107组织投标人进行现场踏勘的目的在于()。A有助于编写招标文件 B确保投标人满足招标项目的资格条件 C了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为有必要的信息 D保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会 108合同的内容是指()。A合同签约双方的当事人 B合同当事人的权利义务共

29、同指向的对象 C合同当事人之间的具体权利和义务 D基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人 109建筑工程中的“交钥匙合同”指的是()。A总包合同 B设计合同 C施工合同 D设计一材料供应合同 110下列关于承诺说法有误的一项是()。A承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立 B承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺 C承诺只能由受约人或其合法代理人表示D承诺一般只能在要约有效期内作出 111.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，组织对工程项目进行质量评定应属于()。A事前控制 B事中控制 C事后控制 D不能确定 112.负责组织

30、施工图纸会审的一方为()。A监理方 B施工方 C设计方 D材料供应方 113关于见证点、停止点描述不正确的一项是()。A见证点和停止点都是质量控制点 B.见证点的重要性高于停止点 C.旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点 D停止点也可称为待检点114项目资本金是指()。A项目总投资中必须包含一定比例的由出资方实缴的资金 B项目承担的能够以货币计量的需要以资产或劳务偿还的债务 C在筹集资金过程中发生的各种费 D因使用资金而向资金提供者支付的报酬 115用于取土坑或填筑路堤土方的工程计量方法通常是()。A断面法 B均摊法 C凭据法 D估价法 116.建设项目在计算期内各年净现金流量的现

31、值累计等于零时所对应的折现率，称为(A投资利润率B投资利税率 C财务净现值 D财务内部收益率 117单位工程施工进度计划的编制时，第一步应()。A划分工作项目 B绘制施工进度计划图 C计算工程量 D施工进度计划的检查与调整 118用网络图表示的进度计划称为()。A曲线计划 B网络计划 C投资计划 D横道图计划 119.安全管理的中心问题是()。A降低工程造价成本 B缩短工程进度工期 C提高工程建设质量 D保障人的安全和生产的顺利进行 120.完整的竣工资料应由承包商收集整理，经监理工程师及有关方面审查后，移交()。A设计单位 B咨询单位 C施工单位 D建设单位 二、多项选择题 1建设工程监理的

32、意义在于()。A有利于提高建设工程投资决策科学化水平 B有利于规范工程建设参与各方的建设行为 C有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 D有利于政府加强对工程建设领域的监督管理 E实行监理制度，是以对外开放、加强国际合作与国际惯例接轨的需要 2建设工程动态体系的 PDCA 动态控制的步骤包括()。A计划 B执行 C检查 D纠偏 E编制 3,工程项目监理人员数量的确定一般应考虑()。A工程的建设强度 B工程的复杂程度 C工程的专业种类 D监理人员的业务素质 E监理人员的年龄层次 4总监理工程师代表的职责涉及()。A负责总监理工程师指定或交办的监理工作 B按监理工程师授权，行使监理工程师的部

33、分职责和权力 C审批项目监理实施细则 D主持或参与工程质量施工调查 E审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算 5建设工程合同的内容由当事人约定，下列包含在建设合同的条款有()。A当事人的名称或者姓名和住所 B数量和质量 C价款或者报酬 D履行期限、地点和方式 E违约责任 6.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事中控制内容的有()。A隐蔽工程检查验收 B组织单位、单项工程竣工验收 C组织对工程项目进行质量评定 D审核竣工图及其他技术文件资料 E整理工程技术文件资料并编目建档 7索赔的费用可包括()。A人工费 B材料费 C机械施

34、工使用费 D利息 E工地管理费 8实际进度和计划进度的比较方法有()。A横道图比较法 BS 曲线比较法 C香蕉曲线比较法 D前锋线比较法E列表比较法 9安全事故处理的“四不放过”原则主要指()。A坚持事故原因未查清不放过 B责任人员未处理不放过 C整改措施未落实不放过 D有关人员未受到教育不放过 E领导职务未降级不放过 10信息管理的环节主要有()。A信息收集 B信息加工整理 C信息传递 D信息储存 E信息使用11项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括()。A征地、拆迁和场地平整 B完成施工用水、电、路等工程 C组织设备、材料订货 D准备必要的施工图样 E组织施工招标投标，择

35、优选定施工单位 12.下列各项与注册监理工程师的职业道德守则相违背的有()。A以个人名义承揽监理业务 B维护国家的荣誉和利益 C收受被监理单位的小礼品 D同时在两个以上监理单位注册和从事监理活动 E坚持独立自主地开展工作 13.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()。A招标准备 B发出招标公告或投标邀请书 C组织资格审查 D编制和发售招标文件 E开标、评标和定标 14建设工程的三大控制目标为()。A规模 B投资 C质量 D进度 E美观 15合同双方的当事人在构成合同时必须遵循一定的基本原则，下列属于平等、自愿原则的有()。A当事人依自己意愿自主决定是否订立合同 B在订立合同时，有权选择对方当

36、事人 C合同内容由当事人在不违法的情况下自由约定 D在合同履行过程中，当事人可以协议补充或变更有关内容 E双方可以协议解除合同 16项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有()。A坚持质量第一的原则 B坚持以人为核心的原则 C坚持以预防为主的原则D以合同为依据，坚持质量标准的原则 E坚持科学、公平、守法的原则17影响工程投资的主要因素有()。A项目的建设规模 B项目的建设水平 C建设地点 D可行性研究及投资估算 E项目的监理单位 18编制施工总进度计划的依据包括()A施工总方案 B各类定额资料 C合同文件 D工程项目建设总进度计划 E建设地区自然条件 19建设工程施工进度控制工作从

37、审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括()。A编制施工进度控制工作细则 B编制或审核施工进度计划 C下达工程开工令 D协助承包单位实施进度计划 E监督施工进度计划的实施 20.建设工程监理信息的来源包括()。A建设单位 B施工承包单位 C设计单位 D监理组织内部各个部门 E材料供应单位 21建设工程监理的性质可以概括为()。A服务性 B科学性 c独立性 D公平性 E相对性 22建设工程监理的意义在于()。A有利于提高建设工程投资决策科学化水平 B有利于规范工程建设参与各方的建设行为 C有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 D有利于政府加强对工程

38、建设领域的监督管理 E实行监理制度，是对外开放、加强国际合作，与国际惯例接轨的需要 23项目监理组织的人员一般包括(。)。A总监理工程师 B专业监理工程师 C监理员 D必要的行政管理人员E注册结构工程师 24.工程项目监理人员数量的确定一般应考虑()。A.工程的建设强度 B工程的复杂程度 C工程的专业种类 D监理人员的业务素质 E监理人员的年龄层次 25.施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有()。A对承包方进行资格审查 B工程变更管理 C合同纠纷的调解 D工程分包管理 E帮助业主弄清各种法律关系 26.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有()。A坚持质量第一的原则 B坚持以

39、人为核心的原则 C坚持以预防为主的原则D以合同为依据，坚持质量标准的原则 E坚持科学、公平、守法的原则 27.-般来说，项目方案相关因素的不确定性是项目投资风险的根源，从这一基本思想出发，为减小项目投资的风险，可采取的对策有()。A减小项目方案相关因素的不确定性 B提高项目方案的经营安全性 C严格控制负影响敏感因素的变动幅度 D多方案中优选风险小的项目方案 E增大项目的总投资 28.网络计划的涉及到的时间参数有()。A最早开始时间 B最迟完成时间 C最早完成时间 D总时差 E自由时差29下列属于建设工程安全生产管理制度的是()。A.安全生产责任制度 B安全生产教育制度 C安全生产检查制度 D高

40、处作业安全管理制度 E职工伤亡事故报告制度 30信息管理的环节主要有()。A.信息收集 B信息加工整理 C信息传递 D信息储存 E信息使用31建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是()。A建筑法B建设工程质量管理条例C建设工程监理与相关服务收费标准D合同法E招标投标法实施条例32监理工程师注册的条件包括()。A热爱中华人民共和国，拥护社会主义制度，遵纪守法 B.遵守监理工程师职业道德准则 C取得监理工程师资格证书 D身体健康，适合现场监理工作E在监理岗位上，能胜任所担负的监理工作 33为完成施工阶段质量控制任务，下列属于项目监理机构应做好

41、的工作的有()A协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场 B审查施工组织设计和施工方案 C检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境 D控制施工工艺过程质量 E验收分部分项工程和隐蔽工程 34现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括()。A工程建设强度 B工程复杂程度 C工程的专业种类 D监理人员的业务素质 E工程当地的物价水平 35成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有()。A成本加固定百分数酬金 B成本加固定酬金 C成本加浮动酬金 D.目标成本加奖罚 E固定总价 36项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有(

42、)。A坚持质量第一的原则 B坚持以人为核心的原则 C坚持以预防为主的原则D以合同为依据，坚持质量标准的原则 E坚持科学、公平、守法的原则37导致投资偏差的原因可能有()。A物价上涨 B设计原因 C业主原因 D法律法规更改 E施工原因38建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括()。A编制施工进度控制工作细则 B编制或审核施工进度计划 C下达工程开工令 D协助承包单位实施进度计划 E监督施工进度计划的实施 39建设工程安全生产管理监理工作的原则有()。A“安全第一，预防为主”的原则 B以人为本、关爱生命，维护作业人员合法权益的原则

43、 C职权与责任一致的原则 D“百年大计，质量为本”的原则E效率至上的原则 40施工过程中需要收集的主要信息有()。A.业主提供的信息 B承包方提供的信息 C推销商提供的信息 D监理方提供的信息 E与工地相关的其他信息 41监理工程师注册的条件包括()。A热爱中华人民共和国，拥护社会主义制度，遵纪守法 B遵守监理工程师职业道德准则 C取得监理工程师资格证书 D身体健康，适合现场监理工作E在监理岗位上，能胜任所担负的监理工作 42下列属于建设工程监理招标工作内容的有()。A招标准备 B发出招标公告或投标邀请书 C组织资格审查 D编制和发售招标文件 E开标、评标和定标 43下列属于监理规划所应包含的

44、内容是()。A工程情况 B监理范围、内容和目标 C监理工作依据 D项目监理工作制度 E监理组织形式 44合同的三要素主要有()。A主体 B权利 C客体 D内容 E义务 45下列属于发包方的主要义务有()。A办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租地，申请施工许可执照B确定建筑物或构筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩，水准点的坐标和高程 C开工前接通施工现场的水源、电源和运输道路，拆迁现场内民房和障碍物，平整场地 D委托社会监理单位或派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督 E负责组织设计单位和施工单位共同审定施工组织设计、工程拨款和竣工结算 46.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质

45、量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有()。A确定质量标准，明确质量要求 B建立本项目的质量监理控制体系 C审查承建商的资质 D督促承建商建立并完善质量保证体系 E审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案 47按我国现行规定，建筑安装工程价款结算的方式包括()。A按月结算 B分段结算 C竣工后一次结算 D目标结算 E双方约定方式的结算 48绘制双代号网络图时，一般应遵循的基本原则包括()。A网络图必须按照已定的逻辑关系绘制 B网络图中严禁出现从一个节点出发，顺箭线方向又回到原出发节点的循环回路 C网络图中严禁出现双向箭头和无箭头的连线 D严禁从箭线上引入或

46、引出箭线 E绘制网络图时，宜避免箭线交叉 49重大事故书面报告（初报表）应当包括()。A事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称 B事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计 C事故发生原因的初步判断 D事故发生后采取的措施及事故控制情况 E事故报告单位 50建设工程信息系统应由四个子系统组成，其分别是()。A工程建设投资控制子系统 B工程建设质量控制子系统 C工程建设进度控制子系统 D工程建设安全管理子系统 E工程建设合同管理子系统 51工程监理企业按资质分为()。A综合资质 B专业资质 C事务所资质 D甲级资质 E乙级资质 52.工程项目三大目标间的对立关系表现在()。A提高质量

47、标准就增加投资 B提高质量标准就延长工期 C缩短工期就增加投资 D提高质量工程不返工，相当于缩短工期 E缩短工期，项目提前动用，增加经济效益 53.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括()。A公路专业 B桥梁专业 C装饰专业 D测量专业 E给排水专业 54.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()。A总监理工程师 B总监理工程师代表 C专业监理工程师 D监理员 E监理员助理 55下列索赔，监理工程师可直接审批的有()。A造成索赔事件的原因比较简单 B事件无连续性影响，即具有独立性 C影响时间短 D范围较小或索赔量较小 E较复杂的索赔事件 56.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的

48、原则主要有()。A坚持质量第一的原则 B坚持以人为核心的原则 C坚持以预防为主的原则D以合同为依据，坚持质量标准的原则 E坚持科学、公平、守法的原则 57.工程支付的条件包括()。A质量合格 B符合合同条件 C承包商的工作使工程师满意 D变更项目必须有工程师的变更通知 E支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额 58.网络计划的涉及到的时间参数有()。A最早开始时间 B最迟完成时间 C最早完成时间 D总时差 E自由时差59.建设施工现场安全防范的重点是()。A高空坠落 B起重伤害 C触电 D坍塌和物体打击 E扬尘 60.建设工程信息系统应由四个子系统组成，其分别是()。A工程建设投资控制子系

49、统 B工程建设质量控制子系统 C工程建设进度控制子系统 D工程建设安全管理子系统 E工程建设合同管理子系统 三、案例分析题 1某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。在施工过程中，总包单位没有做屋面防水的专业技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程进行分包。为了保证施工质量，并赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工公司，将屋面防水工程分包给专业防水施工公司（合同未签），并向总包施工单位和监理单位发出通知，要求总包单位配合防水分包单位施工。问题(1)你认为业主代表的做法是否正确？为什么？(2)若总包单位提出异议，监理方

50、应按什么程序协调有关方的关系？(3)分包单位施工完毕后，向监理方报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为，监理方应如何处理？答：问题 1 答案：业主代表做法不正确。因为：(1)业主代表自行肢解工程进行分包，承包合同违约；(2)业主代表未通过监理方直接向施工单位发通知，监理合同违约；(3)业主代表自行选择分包单位，监理合同违约。问题 2 答案：(1)由总监理工程师签发监理通知，召开有关方协调会，中止业主方违约行为；(2)由监理单位对分包单位进行审核（如合格）和确认，并报业主；(3)由总包单位与分包单位签订分包合同。问题 3 答案：(1)退回分包单位的申请，监理方不直接审核分包单位的工程款；(2)

51、发监理通知，督促总包单位对分包单位和工程质量进行验收；(3)分包单位与总包单位进行结算。2某实施施工监理的工程，建设单位按照建设工程施工合同（示范文本）与甲施工单位 签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为 2016 年 3 月 1日，工期为 302 天：建设单位负 责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图 1 所示（时间单位：天）。工程实施中发生了下列事件：事件 1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2016 年 2 月 21 日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟 3 天，补偿延期开工造成的

52、实际损失 3 万元。经专业监理工程师审查，情况属实。事件 2:C 工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C 工作实际持续时间延长了 12 天。甲施工单位申请顺延工期 12 天，补偿直接经济损失 10 万元。问题：(1)事件 1 中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。(2)事件 2 中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。答：(1)事件 1 答复：同意推迟

53、3 天开工（或：同意 2016 年 3 月 4 日开工），同意赔偿损失 3 万元。理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。(2)事件 2 采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；理由：因 C 工作延长 12 天，只影响工期 1 天，故只批准顺延工期 1 天。3某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前，主体结构正在施工。问题：(1)监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪

54、些？(2)监理工程师应对进场原材料（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报告、凭证资料进行确认？(3)在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？答：问题(1)答案：监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。进行质量的跟踪监理检查，包括预检（模块、轴线、标高等）、隐蔽工程检查（钢筋、管线、预埋件等）、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块试压报告等。问题(2)答案：监理工

55、程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证（原材料三证）、材料抽检资料、试验报告等。问题(3)答案：监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改（如要求返工），并监督检查整改过程，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。4某办公楼工程建设项目的合同价为 1750 万元，该工程所签订的合同可调值总价合同，合同报价日期为 2015 年 3 月，合同工期为 12 个月，每个季度结算一次，工程开工日期为 2015 年 4 月 1 日。在施工过程中，发生如下四项事件：事件 1：2015 年 4 月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符，造

56、成施工费用增加 2.5 万元，相应工序持续时间增加了 4 天；事件 2:2015 年 5 月，施工单位为了保证质量扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加 3O 万元，相应工序的持续时间增加了 3 天；事件 3:2015 年 6 月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增加了3.8 万元，相应工序的持续时间增加了 2 天；事件 4:2015 年 8 月进入雨季施工，恰逢 20 年一遇的大雨，造成停工损失 2.5万元，工期增加了 4 天。在以上事件中，除事件 4 外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求：增加合同工期 13 天；增加费用 11.

57、8 万元。问题：(1)施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔，为什么？(2)如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，则所发生的维修费用该如何处理？答：问题(1)答案：事件 1 费用索赔成立，因为业主提供的地质资料与实际情况不符，这是承包商不可预见的。工期不予延长。事件 2 费用索赔不成立，工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商采取的质量保证措施。事件 3 费用索赔成立，因为这是设计方案有误。工期不予延长。事件 4 费用索赔不成立，工期可延长。因为属异常气候条件变化，承包商不应得到费用补偿。

58、问题(2)答案：所发生的维修费用应从乙方保修金（或质量保证金、保留金）中扣除。5.某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前，主体结构正在施工。问题：(1)监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？(2)监理工程师应对进场原材料（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报告、凭证资料进行确认？(3)在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？答:(1)监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经

59、济措施、合同措施等。进行质量的跟踪监理检查，包括预检（模块、轴线、标高等）、隐蔽工程检查（钢筋、管线、预埋件等）、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块、试块施压报告等。(2)监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证（原材料三证）、材料抽检资料、试验报告等。(3)监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改（如要求返工），并监督检查整改过程，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。6.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承

60、包商支付了 30 万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工 10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工 15 天。两次停工，承包商都 及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：(1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？(2)监理工程师对两次索赔申请应如何处理？答:(1)对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。(2)两次索赔处理 对第一次索赔

61、 1)判定第一次索赔成立。因为：遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料；承包商及时提出了索赔申请。2)监理工程师根据监理记录核实延误的天数。3)监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔 1)判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。2)监理工程师应在收到索赔申请后 28 天内作出答复，表示索赔不成立。7事件 1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。事件 2：专业监理工程师检查主体结构施工时

62、，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下，已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了监理工程师通知单。，事件 3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了工程暂停令，总承包单位在向设备安装分包单位转发工程暂停令前，发生了设备安装质量事故。问题(1)针对事件 1 中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序.(2)根据建设工程安全生产管理条例规定，事件 2 中起重吊装专项方案需经

63、哪些人签字后方可实施？(3)指出事件 2 中总监理工程师的做法是否妥当？说明理由。(4)事件 3 中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工？为什么？答：针对事件 1 中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。(1)总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求(2)若审查后同意总承包单位的设计变更申请，按下列程序进行：项目监理机构将审查意见提交给建设单位；项目监理机构取得设计变更文件后，结合实际情况对变更费用和工期进行评估；总监理工程师就评估情况与建设单位和总承包单位协商；总监理工程师签发工程变更单；若审查后不同意总承包单位的设计变更申请，应要求施工单位按原设计

64、图纸施工。问题 2 答案：方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。问题 3 答案：不妥 理由：承包单位起重吊装专项方案没有报审，现场没有专职安全生产管理人员，依据建设 工程安全生产管理条例，总监理工程师应下达工程暂停令，并及时报告建设单位。问题 4 答案：可以。理由：紧急情况下，总监理工程师可以口头下达暂停施工指令，但在规定的时间内应书面 确认。8.某办公楼工程建设项目的合同价为 1750 万元，该工程所签订的合同为可调值总价合 同，合同报价日期为 2016 年 3 月，合同工期为 12 个月，每个季度结算一次，工程开工日期为 2016 年 4 月 1 日。在施工过程中，发生

65、如下四项事件：事件 1.2016 年 4 月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符，造成施 工费用增加 2.5 万元，相应工序持续时间增加了 4 天；事件 2.2016 年 5 月，施工单位为了保证质量扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加 3 万元，相应工序的持续时间诣加了 3 天；事件 3.2016 年 7 月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增加了 3.8 万元，相应工序的持续时间增加了 2 天；事件 4.2016 年 8 月进入雨季施工，恰逢 20 年一遇的大雨，造成停工损失 2.5万元，工期增加了 4 天。在以上事件中，除事件 4 外，其余工序均未发生在关键

66、线路上，并对总工期无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求：增加合同工期 13 天；增加费用 11.8 万元。问题：(1)施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔，为什么？(2)如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，则所发生的维修费用该如何处理？答:(1)事件 1 费用索赔成立，因为业主提供的地质资料与实际情况不符，这是承包商不可预 见的。工期不予延长。事件 2 费用索赔不成立，工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商采取的质量保证措 施。事件 3 费用索赔成立，因为这是设计方案有误。工

67、期不予延长。事件 4 费用索赔不成立，工期可延长。因为属异常气候条件变化，承包商不应得到费用补 偿。(2)所发生的维修费用应从乙方保修金（或质量保证金、保留金）中扣除。9事件 1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。事件 2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下，已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了监理工程师通知单。事件 3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重

68、大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向承包单位下达了工程暂停令，总承包单位在向设备安装分包单位转发工程暂停令前，发生了设备安装质量事故。问题：(1)针对事件 1 中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。(2)根据建设工程安全生产管理条例规定，事件 2 中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施？(3)指出事件 2 中总监理工程师的做法是否妥当？说明理由。(4)事件 3 中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工？为什么？答：针对事件 1 中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。总监理工程师组织专业

69、监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求：若审查后同意总承包单位的设计变更申请，按下列程序进行：1)项目监理机构将审查意见提交给建设单位；2)项目监理机构取得设计变更文件后，结合实际情况对变更费用和工期进行评估；3)总监理工程师就评估情况与建设单位和总承包单位协商；4)总监理工程师签发工程变更单；5)若审查后不同意总承包单位的设计变更申请，应要求施工单位按原设计图纸施工。问题(2)答案：方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。问题(3)答案：不妥 理由：承包单位起重吊装专项方案没有报审，现场没有专职安全生产管理人员，依据建设工程安全生产管理条例，总监理工程师应下达工程暂停令

70、，并及时报告建设单位。问题(4)答案：可以 理由：紧急情况下，总监理工程师可以口头下达暂停施工指令，但在规定的时间内应书面确认。10.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了 30 万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工 10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工 15 天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：(1

71、)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？(2)监理工程师对两次索赔申请应如何处理？答：问题(1)：对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。问题(2)：两次索赔处理 对第一次索赔 判定第一次索赔成立。因为：1)遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；2)承包商及时提供了证据资料；3)承包商及时提出了索赔申请。监理工程师根据监理记录核实延误的天数。监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔 判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在收到索

72、赔申请后 28 天内作出答复，表示索赔不成立。11某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师 8 人，施工阶段监理工程师 20 人，并分设计阶段和施工阶段制定了监理 规划。子项目监理工程师王工在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将蒸馏塔设备安装工程分包给某安装公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位的资质证明，王工审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。王工还审核了承包方送

73、来的蒸馏塔设备安装工程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。承包方反映，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度。王工说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就找业主。问题：(1)该项目的监理公司应派出几名总监理工程师？为什么？总监理工程师监理项目监理机构应选择什么结构形式？总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当？为什么？(2)根据监理人员的职责分工，指出王工的工作哪些是履行了自己的职责，哪些不属于王工应履行的职责？不属于王工履行的职责应属于谁履行？答：(1)该项目监理工程师应派一名总监理工程师。因为项目只有一份监理委托合同（或一个项目监理机构）。总监理工程师

74、应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。分阶段制定监理规划妥当。因为该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。(2)王工的职责问题：要求承包方上报分包单位资质材料；审查进度保证措施，提出改进建议；巡视现场，这些均属于王工的职责。不属于王工的职责有：下达停工令；审查确认分包单位资质；协调业主与承包方关系。这些都属于总监理工程师的职责。12对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了 30 万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到

75、地下有大量文物，使整个工程停工 10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工 15 天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：(1)定金与预付款有什么区别？(2)监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？答：(1)定金与预付款的区别：1)目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合恳的履行；而预付款是为了解 决承 包商的工程准备和材料准备中的资金问题。2)性质不同：定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不 是法律行为。3)处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：合同正常履行，定金返还；合 同不履行，双方都无过错，定金返还；支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；收 取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。(2)监理工程师判定承包商索赔成立的条件：1)承包商受到了实际损失或损害 2)损失不是因承包商的过错造成；3)损害也不是承包商应承担的风险造成；4)承包商在合同规定的索赔时限内提出。